最高人民法院《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》法〔2016〕399号

本纪要针对民事商事审判中的热点难点问题，在法律法规与司法解释尚未明确之处提出统一处理意见，覆盖婚姻家庭、侵权、房地产、物权、劳动争议、建设工程施工合同及审判程序七类纠纷。其主要作用是统一裁判思路与尺度，及时回应审判实践需求，并为后续制定司法解释积累经验。纪要对执行中的问题要求层报最高人民法院。

婚姻家庭与侵权纠纷

婚姻家庭案件强调保护未成年人权益，涉家暴离婚中施暴方一般不宜直接抚养子女；祖父母、外祖父母尽抚养义务后可诉请探望。夫妻共同财产认定细化了保险单现金价值与保险金归属。侵权部分明确身份不明死者死亡赔偿金的请求主体，被扶养人生活费计入残疾或死亡赔偿金；工伤保险待遇不因第三人侵权赔偿而减免，医疗损害中伪造、篡改、遗失病历的一方承担不利后果。

房地产与物权纠纷

房地产领域明确城市房地产管理法第三十九条、物权法第一百九十一条相关规定非效力性强制性规定，一房数卖按登记、占有、合同履行及成立先后确定顺位，以房抵债协议须严格审查，涉虚假诉讼移送处理。物权部分区分宅基地改革试点与非试点地区，非试点地区农民向本集体外成员售房合同无效；违法建筑权属争议法院不予受理，土地补偿费分配须综合考量基本生活保障功能，部分物权请求不适用诉讼时效。

劳动争议、建设工程与审判程序

劳动争议坚持保护劳动者与维护企业并重，未在仲裁阶段提出时效抗辩者诉讼中再提不予支持，竞业限制违约金可参照合同法解释调整，“末位淘汰”单方解雇属违法。建设工程强调中标合同效力，任意压缩工期、降低质量标准的约定无效，并明确停窝工损失赔偿与协作义务责任。审判程序规范重新鉴定范围及以工作人员身份代理诉讼的证明材料。